Plantilla de acuerdo de desarrollo de productos

PARTES

El presente Acuerdo de desarrollo de productos (en adelante, el «Acuerdo») se celebra entre Acme LLC (en adelante, el «Contratista») y Cliente (en lo sucesivo, el «Cliente», denominados conjuntamente las «Partes»), quienes acuerdan quedar vinculados por el presente Acuerdo.

TÉRMINOS

El presente Acuerdo entrará en vigor el [la fecha de la firma del presente Acuerdo] (la «Fecha de entrada en vigor») y finalizará el [FECHA DE FINALIZACIÓN O «una vez completado el trabajo»].

Al finalizar el plazo del Acuerdo, este no se renovará automáticamente por un nuevo plazo.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

A los efectos del presente Acuerdo, se considerará «Producto» el [DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO], sus derivados o cualquier elemento contenido en el propio Producto.

El Cliente podrá añadir más productos dentro del ámbito del presente Contrato previa confirmación por escrito del Contratista.

SERVICIOS

Las Partes acuerdan que el Contratista prestará los siguientes servicios (en lo sucesivo, el «Proyecto»):

   [ALCANCE DEL TRABAJO]

• Identificar y adaptar el producto del cliente a las necesidades del mercado y a los problemas de los clientes para cumplir los objetivos empresariales.
• Comparar los productos existentes en el mercado con respecto al producto del cliente para optimizar la diferenciación del producto.
• Implementar mecanismos y estandarizar procesos que ayuden a mejorar el producto.
• Aplicar una perspectiva de alto nivel al diseño y desarrollo de productos para que el cliente comprenda los objetivos del producto y cree una visión general para el desarrollo del mismo.
  

PRECIO Y PAGO

El Cliente se compromete a compensar al Contratista con una cantidad de [TARIFA POR HORA] por hora, y el Contratista se compromete a facturar al Cliente el importe total de las horas trabajadas al final de cada [SEMANA/MES].

El Contratista se reserva el derecho de aumentar o disminuir el importe facturado con la confirmación por escrito de ambas Partes en caso de que se produzcan cambios en el alcance original del Producto o del Proyecto. Las Partes acuerdan que, en caso de que las facturas no se paguen en un plazo de treinta días a partir de su recepción, el Contratista tendrá derecho a cobrar un recargo por demora del [CARGO POR DEMORA]%.

RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE

1. Proporcione una solicitud clara y específica con respecto a los detalles del proyecto.
2. Pagar las facturas correspondientes en el plazo establecido.
3. _____________________________________________________
4. _____________________________________________________
   

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

1. Llevar adelante el proyecto de principio a fin, esforzándonos por alcanzar los objetivos del cliente con el producto.
2. Comunicar claramente las expectativas con respecto al éxito o fracaso del proyecto.
3. Implementar evaluaciones y recomendaciones continuas del producto del cliente basadas en la investigación del producto.
4. Identificar oportunidades de negocio, recopilando y evaluando opiniones de clientes para desarrollar el producto dentro de su mercado.
5. _____________________________________________________
6. _____________________________________________________
   

INDEMNIZACIÓN Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Las Partes acuerdan indemnizar y eximir de responsabilidad a la otra Parte, sus respectivas filiales, directivos, agentes, empleados y sucesores y cesionarios autorizados frente a cualquier reclamación, pérdida, daño, responsabilidad, sanción, daños punitivos, gastos, honorarios legales razonables y costes de cualquier tipo o importe que se deriven de la negligencia o el incumplimiento del presente Acuerdo por parte de la parte indemnizadora, sus respectivos sucesores y cesionarios, que se produzcan en relación con el presente Acuerdo.

Esta sección seguirá en pleno vigor y sin modificaciones, incluso tras la rescisión del Acuerdo o la rescisión anticipada por cualquiera de las Partes.

LEY APLICABLE

• El presente Acuerdo se regirá e interpretará de conformidad con las leyes de los Estados Unidos de América.
• El Contratista es un contratista independiente. Ninguna de las Partes es agente, representante, socio o empleado de la otra Parte.
• Las Partes entienden que el presente Contrato no es un acuerdo exclusivo.
• Las Partes acuerdan que son libres de celebrar otros acuerdos similares con otras partes.
• El Contratista se compromete a no celebrar ningún acuerdo que entre en conflicto con sus obligaciones en virtud del presente Contrato.
  

PROPIEDAD INTELECTUAL

El Contratista cede al Cliente todos los derechos, incluidos, entre otros, los derechos de autor, las patentes, los derechos de secreto comercial y cualquier otro derecho de propiedad intelectual asociado con cualquier idea, concepto, técnica, invención u obra de autoría (el «producto del trabajo»), desarrollado o creado por el Contratista, de forma individual o conjunta con otros, durante el transcurso del Proyecto para o en nombre del Cliente o cualquier afiliado del Cliente, o los predecesores de cualquiera de dichas entidades.

Sin perjuicio de lo anterior, en la medida de lo posible, todo el software, las compilaciones y otras obras originales de autoría incluidas en el Proyecto se considerarán propiedad exclusiva del Cliente. Si, a pesar de lo anterior, el Contratista, por cualquier motivo, conserva algún derecho, título o interés sobre el Proyecto o relacionado con él, el Contratista se compromete a ceder, por escrito y sin necesidad de contraprestación adicional, todos esos derechos, títulos e intereses al Cliente.

El Cliente autoriza al Contratista a utilizar el producto del trabajo como parte de portafolios, sitios web, galerías y otros medios, siempre y cuando sea con el fin de mostrar el producto del trabajo y no para ningún otro propósito.

RESCISIÓN

El presente Acuerdo permanecerá vigente hasta su vencimiento o hasta que se complete el trabajo. Cualquiera de las partes podrá rescindir el presente Acuerdo por cualquier motivo mediante notificación por escrito a la otra parte. El Contratista deberá dejar de trabajar inmediatamente tan pronto como reciba esta notificación, salvo que en la misma se indique lo contrario.

Si cualquiera de las partes rescinde el presente Acuerdo antes de que se haya completado el trabajo, el Cliente deberá pagar al Contratista por el trabajo ya realizado y reembolsarle cualquier gasto acordado e no cancelable.

RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS

Cualquier controversia o diferencia que surja de o en relación con el presente Acuerdo se someterá a arbitraje, mediación y negociación de conformidad con las leyes de los Estados Unidos de América y con sujeción a ellas.

ENMIENDAS

Las Partes acuerdan que cualquier modificación que se realice al presente Acuerdo deberá hacerse por escrito y deberá estar firmada por ambas Partes del presente Acuerdo. En consecuencia, cualquier modificación realizada por las Partes se aplicará al presente Acuerdo.

ASIGNACIÓN

Las Partes acuerdan no ceder ninguna de las responsabilidades del presente Acuerdo a terceros, salvo que ambas Partes lo consientan por escrito.

ACUERDO ÍNTEGRO

El presente Acuerdo contiene el acuerdo y entendimiento completo entre las Partes con respecto a su objeto, y sustituye todos los acuerdos, entendimientos, incentivos y condiciones anteriores, expresos o implícitos, verbales o escritos, de cualquier naturaleza con respecto a su objeto. Los términos expresos del Acuerdo controlan y sustituyen cualquier curso de ejecución y/o uso del comercio que sea incompatible con cualquiera de sus términos.

El presente Acuerdo es legal y vinculante entre las Partes tal y como se ha indicado anteriormente. Las Partes declaran que tienen la autoridad necesaria para celebrar el presente Acuerdo.

DIVISIBILIDAD

Si alguna disposición del presente Acuerdo fuera declarada nula e inaplicable por un tribunal competente, las demás disposiciones seguirán vigentes de conformidad con la intención de las Partes.

FIRMA Y FECHA

Las Partes acuerdan los términos y condiciones establecidos en el presente Acuerdo, lo cual queda demostrado con sus firmas a continuación:

‍